Muster AN W3 – Änderungen der Pauschalsumme wegen Mengenänderungen in Einheitspreisleistungspositionen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B

Aufforderung zur ÄnderungAnpassung Pauschalsumme auf Grund von Mengenänderungen.

Kategorien: ,

Erläuterung Mustertext

In § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B wird der Fall beschrieben, bei dem der unter einem Einheitspreis erfasste Leistungsumfang, für den eine Pauschalsumme vereinbart worden ist, durch die Änderung des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der Pauschals…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Textvorlage Musterbrief

Betreff Mustertext

Änderungen der Pauschalsumme wegen Mengenänderungen in Einheitspreisleistungspositionen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B

Mustertext

in unserem Bauvertrag sind die unter einem Einheitspreis erfassten Leistungen durch veränderte Mengenansätze um jeweils mehr als 20% verändert worden. Dies hat zur Folge, dass für unseren Pauschalvertrag die hier eingetretenen Mengenänderungen auch z…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Ausfüllhinweise

Anlage

Briefelemente

Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender

Themengebiete und relevante Gesetze

Themen-Gliederung

3-01 Nachträge, 3-02 Mengenänderungen und Preisanpassung

Relevante Gesetze

2 VOB/B

Stichworte

Ablauf, Abrechnung, Abweichung, Änderungen, Anpassung, Ansprüche, Art, Auftrag, Auftragnehmer, Ausführung, Bauvertrag, Bauzeit, Einheitspreise, Frist, Grund, Kalkulation, Leistung, Leistungen, Mengenabweichung, Mengenänderungen, Nachweise, neue, Pauschalsumme, Pauschalsummen, Position, Positionen, Preisanpassung, Preisermittlung, Rechnung, Recht, Sicherung, Vergabe, Vertrag, Werk

Referenzen

Textquelle

Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Themengebiet laut Quelle

Link zur Textquelle

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Muster AN W3 – Änderungen der Pauschalsumme wegen Mengenänderungen in Einheitspreisleistungspositionen gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ähnliche Produkte