Muster AN W14 – Bedenkenanmeldung bezüglich Art und Weise der Leistungsausführung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B

Bedenkenzeige des AG bezüglich Art und Weise der Leistungsausführung

Kategorie:

Erläuterung Mustertext

Die Anmeldung von Bedenken gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B gehört zu den wichtigsten Verpflich­tungen des Auftragnehmers gegenüber seinem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist stets um ein gutes Verhältnis zu seinem Auftraggeber bemüht und möchte dem Auftraggeb…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Textvorlage Musterbrief

Betreff Mustertext

Bedenkenanmeldung bezüglich Art und Weise der Leistungsausführung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B

Mustertext

hiermit melden wir Bedenken gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B an. Unsere Bedenken stützen sich auf folgende Tatbestände:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Ausfüllhinweise

Anlage

Briefelemente

Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender

Themengebiete und relevante Gesetze

Themen-Gliederung

3-09 Mängelansprüche / Prüfungs- und Bedenkenhinweispflichten

Relevante Gesetze

13 VOB/B, 4 VOB/B, 6 VOB/B

Stichworte

Ablauf, Änderung, Anmeldung, Anordnungen, Antwort, Anzeige, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Ausführung, Baustoffe, Bauteile, Bauvorhaben, Bedenken, Bedenkenanmeldung, Bedenkenmeldung, Behinderung, Behinderungsanzeige, erforderlich, Grund, Güte, Leistung, Leistungen, Leistungsbeschreibung, Mitteilung, Pflicht, Preisermittlung, Schreiben, Sicherung, später, Stellung, Stoffe, Unfallgefahren, Verweigerung, Weigerung, wichtig, Zeitpunkt

Referenzen

Textquelle

Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Themengebiet laut Quelle

Bedenkenanmeldung bzgl. Art und Weise der Leistungsausführung

Link zur Textquelle

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Muster AN W14 – Bedenkenanmeldung bezüglich Art und Weise der Leistungsausführung gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte