Muster AN W13 – Bedenkenanmeldung bezüglich der Anordnungen des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B

Bedenkenanzeige des AN bzgl. der erteilten Anordnungen.

Kategorie:

Erläuterung Mustertext

Hält der Auftragnehmer Anordnungen des Auftraggebers für unberechtigt oder unzweck­mäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen.

Der Auftragnehmer muss diese Bedenkenanmeldung unverzüglich schriftlich erklären und begründen.

Über die Bedenkenm…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Textvorlage Musterbrief

Betreff Mustertext

Bedenkenanmeldung bezüglich der Anordnungen des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B

Mustertext

Sie haben unserem Bauleiter gegenüber Anordnungen erteilt, die zu unserer sicheren Überzeugung unberechtigt und unzweckmäßig sind, und zwar aus folgenden Gründen…………………………………………………………………

……………

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Ausfüllhinweise

Anlage

Briefelemente

Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender

Themengebiete und relevante Gesetze

Themen-Gliederung

3-09 Mängelansprüche / Prüfungs- und Bedenkenhinweispflichten

Relevante Gesetze

4 VOB/B, 6 VOB/B

Stichworte

Abhilfe, Ablauf, Anmeldung, Anordnungen, Antwort, Anzeige, Arbeiten, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Aufwendungen, Bauzeit, Bedenken, Bedenkenanmeldung, Bedenkenmeldung, Behinderung, Behinderungsanzeige, Bestätigung, Bestätigungsschreiben, erforderlich, Frist, Grund, Kosten, Leistung, Mehrkosten, Mitteilung, Preisermittlung, Recht, Schreiben, Stellung, unberechtigt, Verweigerung, Weigerung, Zeitpunkt, zusätzlich

Referenzen

Textquelle

Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Themengebiet laut Quelle

Bedenkenanmeldung bzgl. Anordnungen des AG

Link zur Textquelle

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Muster AN W13 – Bedenkenanmeldung bezüglich der Anordnungen des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte