Muster AN W12 – Bedenkenanmeldung wegen unzureichender Koordination der Baustelle gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B

Bedenkenanzeige des AN zu auf der Baustelle vorherschenden Gegebenheiten.

Kategorie:

Erläuterung Mustertext

Grundsätzlich ist der Auftraggeber verpflichtet, durch professionelles Projektmanagement für die Ordnung auf der Baustelle zu sorgen. Hierzu gehört vor allem die Koordination der verschiedenen Unternehmer und ihrer Gewerke, um den vertraglich vorgese…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Textvorlage Musterbrief

Betreff Mustertext

Bedenkenanmeldung wegen unzureichender Koordination der Baustelle gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B

Mustertext

als Auftraggeber sind Sie für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer verpflichtet. Die derzeit vor Ort herrschenden Gegebenheiten veranlassen uns, gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 V…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Ausfüllhinweise

Anlage

Briefelemente

Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender

Themengebiete und relevante Gesetze

Themen-Gliederung

3-09 Mängelansprüche / Prüfungs- und Bedenkenhinweispflichten

Relevante Gesetze

4 VOB/B, 6 VOB/B

Stichworte

Ablauf, Anmeldung, Antwort, Anzeige, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Aufwendungen, Baustelle, Bauzeit, Bedenken, Bedenkenanmeldung, Bedenkenmeldung, Behinderung, Behinderungsanzeige, erforderlich, Erhalt, Frist, Gewerk, Grund, Leistung, Mitteilung, Pflicht, Preisermittlung, Recht, Stelle, Stellung, Vertrag, Verweigerung, Weigerung, Werk, Zeitpunkt, zusätzlich

Referenzen

Textquelle

Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Themengebiet laut Quelle

Bedenkenanmeldung wegen unzureichender Koordination der Baustelle

Link zur Textquelle

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Muster AN W12 – Bedenkenanmeldung wegen unzureichender Koordination der Baustelle gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte