Muster AN N20 – Anrufung der vorgesetzten Stelle – § 18 Abs. 2 VOB/B wegen Meinungsverschiedenheiten

Anrufung der vorgesetzten Stelle des öffentlichen AG mit der Bitte um Terminvergabe zur Diskussion der Meinungsverschiedenheiten.

Kategorie:

Erläuterung Mustertext

VOB/B Vorbemerkung

Beim Bauen sind Bauablaufstörungen und Konflikte unausweichlicher Teil des Projekt­managements. Die außergerichtliche Streitbeilegung gewinnt für die Bauwirtschaft, in der schnelle Konfliktlösungen – vor, während und nach…

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Textvorlage Musterbrief

Betreff Mustertext

Anrufung der vorgesetzten Stelle – § 18 Abs. 2 VOB/B wegen Meinungsverschiedenheiten

Mustertext

im Rahmen der Abwicklung des am ……………………………….  mit ……………………………………………..

geschlossenen Bauvertrages, kam es zu folgenden Unstimmigkeiten:

…………………………………………………

Quelle: Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Ausfüllhinweise

Anlage

erwähnt

Briefelemente

Adressfeld Adressat, Bauvorhaben, Briefkopf des Absenders, Formulartitel, Gewerk, Grußformel, Unterschriftsfeld Absender

Themengebiete und relevante Gesetze

Themen-Gliederung

3-19 Streitigkeiten / außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten

Relevante Gesetze

18 VOB/B

Stichworte

Ablauf, Abnahme, Abrechnung, Abrechnungsunterlagen, Angebot, Anrufung, Ansprüche, Arbeiten, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Aussprache, Bauvertrag, Bauwerk, Bauzeit, Bescheid, Dritte, Einspruch, erforderlich, Ergebnis, Erhalt, Erklärung, Forderung, Frist, Fristablauf, Geltendmachung, Gutachten, Klärung, Kosten, Leistung, Mängel, Mängelansprüche, Mängelansprüchen, Meinungsverschiedenheiten, Monate, Monaten, Prüfung, Rechnung, Recht, Rechtsfolgen, Sachverhalte, Schreiben, Stelle, Streitbeilegung, Streitfrage, Streitigkeiten, Termin, Unstimmigkeiten, Unterlagen, Ursachen, Verfahren, Vergabe, Vergütung, Verjährung, Verlangen, Vertrag, vorgesetzte, Werk, Zugang

Referenzen

Textquelle

Sperling Rechtssichere Musterbriefe zur VOB/B

Themengebiet laut Quelle

Anrufung der vorgesetzten Stelle des öffentlichen Auftraggebers

Link zur Textquelle

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Muster AN N20 – Anrufung der vorgesetzten Stelle – § 18 Abs. 2 VOB/B wegen Meinungsverschiedenheiten“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte