Erläuterung Mustertext
Hält der AN Anordnungen des AG für unberechtigt oder unzweckmäßig, so hat er seine Bedenken schriftlich und unverzuglich geltend zu machen.
Bedenkenanmeldung bzgl. Anordnungen des AG – § 4 VOB/B
0,00 €
Bedenkenanmeldung des AN zu den erteilten Anordnungen.
Textvorlage Musterbrief
Betreff Mustertext
Bedenkenanmeldung bzgl. Anordnungen des AG
Mustertext
unserem Bauleiter gegenüber haben Sie Anordnungen erteilt, die zu unserer sicheren Überzeugung unzweckmäßig und unbegründet sind, und zwar aus folgenden Gründen:
- _______________
- _______________
- _______________
Wir bitten um Überprüfung unserer Bedenken. Es wird infolge Ihrer Anordnungen zu Mehrkosten kommen, die von Ihnen zu tragen sind.
Um drohende Störungen des Bauablaufes zu vermeiden, bitten wir Sie, uns unmittelbar jedoch spätestens bis zum _______________ zu benachrichtigen, ob Sie die von uns genannten Bedenken teilen.
Im Fall, dass wir ohne Rückäußerung innerhalb der vorgenannten Frist bleiben, werden wir die Arbeiten nach Ihren Anweisungen ausführen. Dabei bleiben Sie als Auftraggeber für die getroffenen Anordnungen verantwortlich.
Ausfüllhinweise
Anlage
Themengebiete und relevante Gesetze
Themen-Gliederung
Stichworte
Abhilfe, Ablauf, Anmeldung, Anordnungen, Antwort, Anzeige, Arbeiten, Art, Auftrag, Auftraggeber, Auftragnehmer, Aufwendungen, Bauzeit, Bedenken, Bedenkenanmeldung, Bedenkenmeldung, Behinderung, Behinderungsanzeige, Bestätigung, Bestätigungsschreiben, erforderlich, Frist, Grund, Kosten, Leistung, Mehrkosten, Mitteilung, Preisermittlung, Prüfung, Recht, Schreiben, Stellung, unberechtigt, Verweigerung, Weigerung, Zeitpunkt, zusätzlich
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.